小工程施工合同协议书_小工程合同范本

2024-05-02 05:42:03

小工程施工合同协议书_小工程合同范本

现在，请允许我来为大家详细解释一下小工程施工合同协议书的问题，希望我的回答能够帮助到大家。关于小工程施工合同协议书的讨论，我们正式开始。

1.小型工程承包的协议书

2.小工程施工合同书范文

3.工程施工承包合同通用5篇

4.施工协议书

5.施工合同协议书通用版

小工程施工合同协议书_小工程合同范本

小型工程承包的协议书

小型工程承包的协议书范本

　在发展不断提速的社会中，男女老少都可能需要用到协议书，签订协议书可以保障自身的权益不被侵害。协议书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是我收集整理的小型工程承包的协议书范本，希望能够帮助到大家。

小型工程承包的协议书1

　甲方(以下称甲方)：

　乙方(以下称乙方)：

　为更好的完成xx三期钢筋工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。

　一、工程名称：xx新岸线三期13#楼模板工程。

　二、承包方式及承包单价：包工不包料(包铁线、包铁钉、包人工、包质量、包安全、包工期)。按深圳市筑博工程设计有限公司提供施工图计算工程量;

　(因考虑复式层施工难度)按展开面积每平方米 15.50元。

　三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，工程完成后付至90%，验收通过后办理结算手续，在结算完后三个月内付清余款。

　四、组织领导：

　1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。

　2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。

　3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。

　五、双方责任

　1、甲方责任：

　(1)甲方提供乙方施工图纸一份。

　(2)负责乙方施工人员临时住宿、生活用水、用电。

　(3)负责施工前后的清理工作。

　(4)负责施工照明(如有个别地方因大灯照不到的，需用其它照明由乙方自行负责。

　2、乙方自任：

　(1)负责本工程施工小型工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所需的小型工具。

　(2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。

　(3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。

　(4)每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。

　(5)严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交公安部门法办。

　(6)教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。

　(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。

　(8)接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。

　六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，按期完成给予奖励，逾期完成者按规定罚款。

　七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效，工程竣工后，工程款付清本合同自行作废。

　甲方代表签名：乙方代表签名：

　日期：日期：

小型工程承包的协议书2

　甲方：____________

　乙方：____________

　依照《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　一、工程名称：____________

　二、工程地点：____________

　三、承包方式：____________

　四、承包范围：____________

　五、工程承包造价(金额大写)：_________________元整，￥__________元

　六、工期：本合同工程定于_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工，合同工期日历天数为60天。

　七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

　八、工程价款及结算：____________工程进场3日内拨付__________元，结构完成拨付__________元，竣工拨付__________元，扣除保修金__________元。

　九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。

　十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。

　十二、合同份数：本合同两份，具有同等法律效力。

　本合同订立时间：___________年_____月_____日(即日起生效)。

　发包方：____________ 承包方：____________

小型工程承包的协议书3

　房主人：____________(简称甲方)

　承包负责人：____________(简称乙方)

　甲方位于xxx县江北区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议：

　1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

　2、工程内容：从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。

　3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。

　4、双方责任：施工过程中，如果甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的.由乙方赔偿所有材料损失，工程结算时从工程款扣除。

　5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱。

　6、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要安全文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。

　7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。

　8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。

　9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。

　甲方签字：____________ 乙方签字：____________

　___年___月___日 ___年___月___日

小型工程承包的协议书4

　甲方：____________

　施工队：____________(以下简称乙方)

　甲方拟在地方建设一座钢架结构厂房，建筑总面积为乙方主动要求帮助搭建，依照《合同法》、《建筑法》甲方同意将该工程项目按包工包料的方式将0.000以上部分的工程总体承包给乙方，乙方应按《建筑法》的有关规定安排有相应资质的建筑施工单位进行施工，为确保双方的利益及明确各自的责任，甲、乙双方经充分协商后，一致达成本协议，供甲、乙双方共同遵守。

　一、工程内容

　1、厂房0.000以上H型钢立柱、屋架、大小桁条、水平支撑、垂直支撑、天沟、天沟架。

　2、屋面彩瓦、挡风彩瓦的制作及安装。

　3、屋面落水斗、落水管的制作及安装。

　二、工程材料要求

　1、所有立柱、人字型屋架均采用350㎜宽度H型型钢制作，所有的附件要求制作及安装。

　2、屋面大桁条为1462.5，厚2.4㎜。

　3、对接板及底板厚15-16㎜。

　4、底脚螺栓为22元钢。

　5、屋顶彩板为76#0.476㎜彩镀板。

　6、吊筋螺栓为14元钢。

　7、接水槽为2㎜厚镀锌白铁皮。

　8、厂房立柱房高度为8m。

　9、窗采用铝合金，门采用消声卷门。

　三、工程造价

　工程承包单价为345元/㎡，工程总价为990345元，合计341550元，如有增加工程，由甲、乙双方另签协议。

　四、工程安全

　乙方在施工过程中，应严格按照国家建筑安全法规的有关规定执行操作及施工，以确保建筑物及施工人员的安全;如因乙方违章操作造成的一切后果，由乙方独自承担，甲方概不负责。

　五、保修期

　按国家的相关规定执行。

　六、工程款的支付方式

　甲、乙双方签订协议后，甲方按工程总造价的40%，即(￥136620元)支付给乙方作为施工进场预付款;待主人字工程建完后，甲方按工程总造价的30%即(￥102465元)一次性付足给乙方作为施工进度款。余款在工程完工后一次付清。

　七、甲、乙双方责任和义务

　甲方须按协议的规定按时向乙方支付工程款项，乙方必须按进保质、保量的将工程交付给甲方使用，并在保修期内无条件的承担工程质量保修责任。

　八、违约责任及协议争议的

　1、本协议一经签订，即具法律约束力，甲、乙双方必须严格履行，任何一方如有违约行为，均应依法承担相应的违约责任。给双方造成经济损失的，应按有关规定给予赔偿。

　2、在工程施工和完工后，如遇人力不可抗拒的天灾不在保质范围内。

　3、本协议履行过程中，甲、乙双方如发生争议，应相互协商给予解决，如协商不下，可向法院起诉。

　九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后生效。

　施工队代表签字：___________ 代表签字：____________

　___年___月___日 ___年___月___日

;

小工程施工合同书范文

工程施工协议书

　在日新月异的现代社会中，各种协议频频出现，签订协议是提高经济效益的手段。那么什么样的协议才是有效的呢？下面是我为大家收集的工程施工协议书，希望能够帮助到大家。

工程施工协议书1

　甲方：__________有限公司（以下简称甲方）

　地址：

　乙方：__________（以下简称乙方）

　地址：

　甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

　第一条：工程实施责任及要求

　1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。

　2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

　第二条：甲方责任

　1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

　2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

　3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

　4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。

　5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。

　第三条：乙方责任

　1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

　2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

　3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

　4、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。

　5、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：本协议履约保证金______元。

　6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

　7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。

　8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

　9、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后______日内传至甲方。

　10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。

　11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

　第四条：印章管理项目

　经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。

　第五条：费用、结算与支付

　1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。

　2、甲方收取管理费为主合同总价的______%（含变更、索赔费用）。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。

　3、甲方收到银行保函抵押金后______日内支付乙方。

　4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后______日内支付乙方。

　5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。

　6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：于每月______日前汇至甲方指定账户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。

　第六条：违约责任

　1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

　2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。

　4、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。

　5、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。

　6、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的______‰每日向甲方支付滞纳金。

　7、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。

　8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。

　第七条：其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。

　第八条：因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，双方均可到甲方所在地人民法院起诉。

　第九条：附则

　1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、工程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后终止。

　2、本协议一式______份。甲方______份，乙方______份。

　甲方：（盖章）

　代表：

　______年______月______日

　乙方：（盖章）

　代表：

　______年______月______日

工程施工协议书2

　合同号：__________

　甲方：__________

　详细地址：______

　邮政编码：______

　联系人：________

　联系电话：______

　住所：__________

　乙方：_________

　详细地址：______

　邮政编码：______

　法定代表人：____

　联系电话：______

　住所：__________

　甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

　第一条工程项目概况

　（一）项目名称：机房建设合同

　（二）施工地址：____________________

　（三）双方委派的工程代表：

　甲方代表：__________联系电话：__________

　乙方代表：__________联系电话：__________

　第二条工程项目的运作方式

　（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；

　（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

　第三条工程项目的具体内容

　（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。

　（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

　（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）

　（四）配合甲方进行设备的调试、调测。

　（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。

　（六）其它与基站机房建设有关的事宜。

　第四条工程价款与费用结算

　（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

　（二）付款方式：

　1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。

　2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。

　3．剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；

　4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

　收款人：_________________________________________________________

　开户行：_________________________________________________________

　帐户：___________________________________________________________

　5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的'税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

　第五条工程期限

　（一）工程开工日期为：__________；

　（二）施工最后期限：____________；

　（三）完工时间预计：______________

　第六条双方的权利和义务

　（一）甲方的权利与义务

　1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；

　2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；

　3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；

　（二）乙方的权利与义务

　1．乙方应在规定的时间内提交'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'，甲方对于乙方提交的施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'同意与否，应在________日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'为合同附件，应共同遵循；

　2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

　（

　1）施工单位的营业执照及法人证明书；

　（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。

　3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；

　4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；

　5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；

　6．乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；

　7．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

　8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。

　第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；

　第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。

　第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

　第十条工程质量与验收

　（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。

　（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

　（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

　（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

　（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。

　（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。

　（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

　第十一条违约责任

　（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。

　（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

　（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。

　（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；

　（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。

　（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

　（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。

　第十二条争议解决方式

　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。

　第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。

　第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。

　第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　甲方：（章）_________ 乙方（章）___________

　代表人：（签字）_____ 代表人：（签字）_____

　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　联系电话：___________ 联系电话：___________

　_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

工程施工承包合同通用5篇

　建筑工程施工行业从古至今都是安全事故高发的高风险行业,小工程施工合同书是怎样的呢?一起来看下了解一下吧!

小工程施工合同书范文一

　发包方(以下简称甲方)：

　承包方(以下简称乙方)：

　根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　第一条工程项目

　(一)工程地点：呼伦贝尔市原野测试有限责任公司

　(二)工程内容：雨棚改造工程(边棚钢挂铝塑板，棚心刮外墙腻子，刷外墙涂料)

　(三)承包方式：包工包料

　第二条工程造价为人民币伍万叄千元

　第三条合同工期

　1.双方商定总工期天。

　开工日期：年月日，

　竣工日期：年月日。

　2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

　①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。

　②增加了工程量，而受影响时。

　③因停水、停电等情况达六小时以上时。

　④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。

　⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

　第四条付款方式

　(一)材料进场，甲方付给乙方工程造价40%。

　(二)乙方完成工程量的50%，甲方再付总造价的30%给乙方;

　(三)当工程竣工验收合格七天内甲方支付竣工结算总价的 30 %;

　第五条责任范围

　(一)甲方责任：

　1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;

　2、及时组织工程竣工验收工作;

　3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

　4、负责工程所需灯具、电工电料。

　5、如需向乙方索要发票，则支付工程造价税款(工程总造价6%)。

　(二)乙方责任：

　1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

　① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

　② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

　第六条其它事项

　(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

　1、经双方充分协商，发出设计变更通知单

　2、增加或变更内容所需材料款项必须落实;

　(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;

　(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;

　(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

　(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

　第七条本合同壹式贰份,其中:甲方壹份、乙方壹份，均具有同等效力。

　甲方负责人签字：乙方负责人签字：甲方盖章：乙方盖章：

　签订日期：签订日期：

小工程施工合同书范文二

　发包人(全称)：_

　承包人(全称)：_

　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　一、工程概况

　工程名称：_温州市教师教育院雁荡分院改造工程

　工程地点：乐清雁荡镇响铃街12号

　工程内容：结构加固

　工程立项批准文号(或教育主管部门项目审批文号)：

　资金来源：_ 财政拨款

　承包范围：_ 包工包料

　开工日期：_ 2010-7-19

　竣工日期：_ 2010-8-29

　合同工期总日历天数_ 40 天。

　工程质量标准：_ 合格

　合同价款：金额(人民币大写)：_贰拾陆万柒仟捌佰陆拾伍元整?：_ 267865元

　二、专用条款

　(一)、合同文件组成及解释顺序：

　(1)本合同协议书;

　(2)中标通知书;

　(3)招投标文件及其附件;

　(4)标准、规范及有关技术文件;

　(5)图纸;

　(6)工程量清单;

　(7)工程报价单或预算书;

　(8)双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　(二)、施工组织设计及双方派驻现场的工程师

　1.承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：工程师确认的时间：

　2.发包人派驻现场的人员姓名：职务：联系电话：职权：代表发包人，对施工现场的工程管理全面负责。承包人项目经理是徐爱国，职务：项目负责人建造师证书编号：联系电话： 13057911902职权：负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。项目经理必须驻施工现场，未经发包人允许不得替换。

　(三)、工程变更工程联系单先审核，后施工。提出方申报工程变更联系单需发包方和设计单位共同会签，经教育基建中心审核，并统一编号;由设计单位主动签发的联系单，须由发包方、监理方签发，经教育基建中心审核，并统一编号。否则该联系单无效。

　(四)、质量与验收

　本工程质量应达到质量评定合格标准。隐蔽工程和中间验收部位：按有关规定执行。

　(五)、安全施工

　(六)、工程款支付和结算本工程采用固定总价合同，即按中标价一次性包干，今后无论政策调整、材料价格等影响工程造价的因素如何变动，合同造价均不予调整。投标单位必须在投标报价时考虑其可能存在的风险因素。

　1. 按中标价结算。

　2. 若清单中工程量单项误差?5%的，招标人和中标单位在发出中标通知书3天内一次性提出，核对属实后按第3条进行调整，逾期不予受理。

　3. 经教育基建中心审核后的变更项目，凭联系单按《浙江省建筑工程预算定额》(2003版) 及相关政策性文件进行结算，按三类工程取费，市场信息价按 2010 年 6 月的信息价计价，最后下浮 15 %。无相应定额子目的新增项目，按市场价组价，并经双方协商确认后计入结算，不再下浮。

　4. 工程款支付办法：签订合同生效，进场施工预付20%，竣工验收后付至50%，办理结算经财政审核后支付至95%，剩余5%做为维修保证金，保修期满后一次性付清(不计息)。由于其他零星项目和设计变更所需增加的支付款项，统一在结算时支付。

　(七)、竣工验收与保修

　2.本项目保修期执行《建设工程质量管理条例》及浙江省、温州市相关保修规定。在保修期内承包人应无偿对项目进行修理。

　三、其他

　1.工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担。

　2.本工程投保由承包人投保并承担费用，投保内容按法律法规办理。

　3.本工程双方约定担保事项如下：

　(1)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：提供保证金。担保额度：合同总价 %

　(2)双方约定的其他担保事项：

　a. 履约担保

　承包人应在签订合同后的7天内，按招标文件规定的格式和金额向发包人提交中标金额 %的履约保证金。履约担保内容包括：工期担保为履约担保的30%，质量担保为履约担保的50%，安全等其他综合担保为履约担保的20%。

　b. 履约担保的有效期：履约担保从签订本合同至工程竣工验收合格后28天内有效。

　四、合同生效

　合同订立时间：_ 2010-7-19

　合同订立地点：_温州市教师教育院雁荡分院本合同双方约定：一式五份，正本贰份，副本叁份，经双方签字盖章，并经教育基建中心相关职能科室鉴证后生效。

　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工协议书

在人们愈发重视契约的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗?下面是我精心给大家整理工程施工承包合同通用，希望大家喜欢！

工程施工承包合同通用1

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围：

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数：

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款：

金额(大写) 元(人民币)

六、组成合同的文件

1、标准、规范及有关技术文件

2、图纸

3、工程量清单

4、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质

九、发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包方(公章)：承包方(章)：

工程施工承包合同通用2

甲方：______(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)

乙方：______(同上) (承包方)

甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

第五条甲乙双方的基础工作

第六条工程进度计划

第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

第八条人事同价款及其调整

第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间

第十条工程验收

第十一条决算

第十二条保修

第十三条争议处理

第十四条违约责任

第十五条双方约定的其他内容

第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

发包方单位名称(章)：承包方单位名称(章)：

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

20____年____月____日 20____年____月____日

开户银行账号：开户银行账号：

工程施工承包合同通用3

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

担保方(以下简称丙方)：

经甲乙双方协商，甲方决定将学院二期工程五栋宿舍楼发包给乙方，为明确双方的主要权利和义务，特订立本合同，以此作为双方互相信守的依据。

一、工程概况

1、工程名称：西安华光科技学院宿舍楼;

2、工程地点：西安户县东大西安华光科技学院内;

3、工程规模：五楼宿舍楼，地上六层，砖混结构，建筑面积34000平方米。

二、工程承包范围和内容：施工图所涉及的全部土建、安装工程。

三、工程质量标准：经甲方验收合格。

四、工程进度要求：具备施工条件后，经甲方乙方协商确定。

五、乙方进场施工时间：甲方须在20__年11月10日前满足乙方正式进场、能正常施工的条件，如会审后的施工图纸、三通一平等发包方应具备的发包条件。

六、工程结算方式：按《1999年陕西省建筑工程综合概预算定额》和《20__年陕西省安装工程预算定额》及其配套的费用定额进行结算，并做如下调整：

1、项目直接费中定额基价人工费的计取：按定额工日数量100元/工日。

2、按费用定额中一类工程取费标准进行取费;即设定项目直接费为A、其他直接费为B、现场经费为C、间接费为D，差别利润为E，则，B=A3.84%,C= A7.38%,D=(A+B+C) 5.85%,E=(A+B+C+D)贷款利息根据计费依据，分别按直接工程费的3.02%计取和按人工费的15.39%计取;安全文明施工补贴按不含税造价的1.6%计取;甲方分包工程，乙方收取分包部分直接费的5%(人工费的20%)的配合费，并收取分包部分直接费的8%(人工费的30%)的管理费;甲方借用工按每工日100元+100元25%进行结算;养老统筹和四项保险分别按3.55%、0.8%的费率计取费用。

3、项目直接费中定额基价机械费的计取：按定额机械费150%结算。

4、定额中有明确价格的材料(含水电、土建安装主材、地材和辅材)，按定额基价计入取费后，并按市场采购价+采保费(费率为3.2%)+装卸费+运输费和途耗费用进行价差调整，市场价以双方认质认价为准;若双方认价发生争议，以采购期间陕西省工程造价信息公布价格为准;定额中没有明确价格的材料(如辅材等)，按定额基价150%计入并取费。

六、付款方式：乙方完成到单位工程主体结构0.000七日内，甲方支付0.000以下工程款的80%;以后按月支付工程进度款，即次月10日前支付上月完成工程款的80%;工程竣工30日内，甲方支付乙方结算总款的95%，余额5%作为保修金，工程竣工满一年15日，甲方支付3%，满两年15日付清尾款。

七、本合同生效后5日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币50万元;本合同生效后15日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币150万元;乙方进场5日内，甲方返还工程承包定金100万元，单位工程主体结构完成0.000七日内，甲方返还乙方工程承包定金50万元，单位工程主体结构三层封顶七日内，甲方返还乙方工程承包定金50万元。

八、其他约定

1、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程不能按期开工，甲方应支付乙方双倍保证金;

2、因甲方施工手续、不能按期支付工程进度款及其他非乙方因素和本合同缔约过失，致本工程施工中发生停工、窝工，甲方按日承担所欠款金额的3%的资金占用费，并承担给乙方造成的其他一切损失。

3、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程开工、中间施工、工程竣工不能正常验收和工程竣工备案，由甲方承担完全责任和由此产生的所有费用。

4、在甲方不能支付工程款，丙方承担工程款支付连带责任。

九、本合同一式六份，共4页，甲方、乙方、丙方签字盖章，经公证部门公证后生效，至双方无债权债务后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

担保方(以下简称丙方)：

年月日:

工程施工承包合同通用4

发包人：____________________

合同编号：______________________

监理人：____________________

签定地点：______________________

签定时间：________年____月_____日

依据《中华人民共和国合同法》，_____________________(以下简称发包人)与_____________(以下简称监理人)，

就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

工程概况：

1.工程名称：_____________________________________________________

2.工程地点：______________________________________________________

3.工程规模及特性_________________________________________________

4.工程总投资：静态：_______________________________________________

动态：____________________________________________

5.工程总工期：___________________________________________________

(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四)工程建设监理的期限自______年____月____日至_______年____月____日。

(五)建设监理报酬为(大写)______________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一)监理委托函或中标函。

(二)监理合同书。

(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(四)专用合同条款。

(五)通用合同条款。

(六)监理招标书(或委托书 )。

(七)监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本______份，各执______份。

发包人：___________(公章)

监理人：________________(盖章)

法定代表人：_________(签章)

法定代表人：_____________(签章)

委托代理人：__________(签章)

邮编：__________________

电话：__________________

传真：__________________

开户银行：______________

账号：__________________

工程施工承包合同通用5

发包方(乙方)：

承包方(丙方)：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一：工程概况：

1.1工程名称：西城时代B座901

1.2工程地点：西城时代B座901

1.3建筑面积：50平米

1.4承包范围：图纸及预算范围内的内容

第二条：承包方式：由丙方全承包(承包项目主要为：人工费、材料费、工程质量、工期、安全、售后服务等)

第三条：工程工期：

本工程自年月日开工，于年月日竣工，共个日历天。

第四条：工程质量：合格并通过房屋业主验收认可。

第五条：合同价款： (人民币大写)：

第六条：工程施工

6.1乙方负责向丙方提供确认的施工图纸或作法说明一份，并进行技术交底。丙方根据施工图纸或作法说明拟定施工方案和进度计划，交乙方审定。乙方指派工作室项目经理沈建东为工程项目负责人，负责合同履行并承担工程全承包责任。

6.2 安全生产：丙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关法律、规范。丙方在施工生产过程中发生人生安全或生产事故，丙方应承担一切经济损失。

6.3文明施工：不得在施工现场高声喧哗、嬉笑打闹。不得打赤膊、随地大小便、说粗话、擅自离岗。严禁在施工现场吸烟、穿拖鞋，和甲方争执漫骂。材料应分类堆放整齐，做到工完场清。并对成品和半成品进行保护，违者视情节轻重处以人民币50—500元罚款，情节严重的立即离岗退场并以处罚。对成品、半成品、原材料及原有设施造成损坏的，照价赔偿并处以罚款。

6.4质量要求：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等施工规范为质量评定验收标准。丙方应及时做好隐蔽工程、中间工程的检查和记录。如丙方质量不合格，不能通过验收或发生质量事故，其返工费用和延误工期造成损失由丙方负责承担。

6.5材料要求：施工过程中应严格配料、选料，避免浪费。由业主或乙方提供的成品或半成品，丙方在安装前必须仔细检查和签收，避免发生纠纷。丙方必须按照乙方规定的品牌在业主代表陪同下购买材料，且须由其签字认可。如有未明确规定的，购买前须报之乙方审定。

6.6实际工程项目以预算及图纸为准。如业主要求增减工程

项目，需由业主签字认可后进行施工。如业主要求变动设计须经过乙方工程设计人员认可。

第七条：工程价款及付款方式：

7.1合同生效后，丙方即进场施工。

7.2工程款项按照丙方提供的工程验收单及工程量付款(验收部分产值的80%)。

7. 3工程完工甲方验收合同支付完尾款，丙方方可领取本工程核算总价的98%，剩余的2%作为工程质保金，丙方提供该工程两年的质保。两年后方可领取2%的质保金(丙方提供了完善的质保情况下方可领取)。

第八条：乙方对工程的管理：

8.1丙方必须严格遵守乙方的各项管理规定。

8.2乙方对工程实行财务管理，购买材料及发放工人工资由乙方派人现场支付。

8.3乙方对工程质量、进度实施监督，丙方应服从乙方的监管。

8.4丙方应向业主提供完善的工程售后服务。

第九条：违约责任：

9.1本合同签定后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止合同手续，违约方应向守约方支付工程造价5%的违约金。

9.2由于丙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由丙方负责修理，所需修理费用丙方承担，工期不顺延。

9.3由于乙方或丙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向另一方支付违约金200元。

第十条：附则

10.1本工程需要保险时另订协议。

10.2本合同一式两份，双方各执一份。

10.3本合同结清工程尾款后自行失效。

10.4本合同未尽事宜另行协商解决。

乙方签字(盖章)：丙方签字(盖章)：负责人：负责人：

电话：电话：

年月日年月日

工程施工承包合同通用5篇相关文章：

★ 项目工程承包合同协议5篇

★ 工程施工承包合同范本5篇

★ 经典工程承包合同书范文5篇

★ 关于建筑工程承包合同范本5篇

★ 施工合同通用样本(最新5篇)

★ 施工合同电子版通用5篇

★ 建筑施工合同通用5篇

★ 施工合同简单格式(通用5篇)

★ 建筑工程施工合同文本5篇

★ 施工工程承包合同五篇

施工合同协议书通用版

　在现在社会，越来越多人会去使用协议书，签订协议书是解决纠纷的保障。我敢肯定，大部分人都对拟定协议书很是头疼的，以下是我为大家整理的施工协议书7篇，欢迎大家分享。

施工协议书篇1

　项目名称：

　甲方：

　乙方：

　日期：

　建设工程施工合同

　甲方：

　乙方：

　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑

　法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和

　诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订

　立本合同。

　一、工程概况

　工程名称：东台市红十字会备灾救灾中心

　工程地点：东台市经济开发区纬一路3-1号工程内容：仓库

　二、合同工期：

　开工日期：竣工日期：

　合同工期总日历天数天。

　三、质量标准

　工程质量标准：

　四、合同价款

　金额（大写）：元（人民

　币）

　￥：元

　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　七、合同生效

　合同订立时间：年

　合同订立地点：

　本合同双方约定后生效

　甲方：（公章）乙方：（公章）

　住所：住所：

　法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：

　传真：传真：

　开户银行：开户银行：

　账号：账号：

　邮政编码：邮政编码：

施工协议书篇2

　甲方：_________

　法定地址：_________

　乙方：_________

　法定地址：_________

　依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议（以下称协议）。

　1．合作内容

　甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。

　甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。

　2．双方的权利和义务

　甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。

　乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。

　3．收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________／户。

　开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。

　双方各自缴纳各自应缴税费。

　4．合作期限

　甲乙双方合作期限暂定为_________年。

　5．财务结算

　_________。

　6．日常维护

　在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。

　在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。

　7．法律责任

　甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。

　乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。

　8．协议生效

　本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　9．其它

　本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　授权代表（签字）：_________ 授权代表（签字）：_________

　_________年____月____日 _________年____月____日

施工协议书篇3

　乙方

　甲方

　因建设金字牌镇横联至庄岭村委会水泥路工程，经公开招标，确定乙方为该项目建设施工单位，现就工程有关．事项签订协议如下：

　一、工程内容：横联至庄岭村委会水泥路，路基宽4．5

　米，路面宽3．5米，长7．7公里。具体工程量见招标文件。

　二、乙方愿以壹佰叁拾万玖仟柒佰玖拾贰元整

　（￥1309792元，含暂定金额）价格承包该项工程施工任务，详细单价见乙方投标报价表。

　三、资金来源：县交通局安排该路20xx年村村通项目补助资金12．5万元/公里，金字牌镇政府自筹资金4．51万元/公里。

　四、资金支付方式：合同签订后十五日内施工单位进场，甲方根据乙方施工进度支付月施工量的80%工程款，施工中翁支付最低限额壹拾万元，工程瑞工验收后付清王程款90%。缺陷责任期结束付清余款10%。

　五、若实际发生工程量超出合同中所列工程量，超出部分按报价单价计算，资金在暂定金额中支付。

　六、工期及违约责任：开工日期自20xx年6月1日开工至10月31日完工，（按实际开工日计算，如遇特殊情况事先乙方需经甲方签证认可后工期方可顺延）。工期延期，甲方按3000元/天向乙方处以延期罚款。延期罚款的最高限额为合同金额的5%。

　七、本合同一式肆份，镇政府、施工单位、质量监督单位、县交通局各一份。

　甲方：金字牌镇政府乙方：黄出市政工程有限责任公司

　法定代表人：黄五金法定代表人：

　其授权的代理人：其授权的代理人：

　甲方监督单位：乙方监督单位：

施工协议书篇4

　发包人（以下简称甲方）：

　承包人（以下简称乙方）：

　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。

　一、工程概况

　1、工程名称：紫辰花园一期施工区东大门口至狮山路室外施工主干道长200米，宽4米沥青路面。

　二、合同价款

　一次性包死16万元（含发票税）

　三、工期

　20xx年10月底完成

　四、付款方式

　1、施工完成后经现场项目部和现场甲方代表验收合格之日起15日内支付90%，余下10%等一期项目竣工验收合格之日起10日内付清。

　五、工程质量

　1、对松软路基层进行保证质量要求的塘渣回填，并且压路机碾压3边。

　2、路面结构：采用30厘米厚5米宽5%水泥石硝碎石稳定层，配合比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且压路机碾压密实，密实度达到90%。路面层采用粗细搭配合理6厘米厚4米宽沥青。

　3、满足施工验收规范合格要求，以及必须经项目部和现场甲方代表验收合格。

　六、安全文明施工

　1、乙方认真贯彻执行国家、地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、安全操作规程、安全生产工作规定；

　4、单位严格执行安全管理制度，包括岗位的安全操作规程、岗位安全生产责任制、施工安全跟踪制度和定期安全检查、安全教育交底制度等；

　5、乙方应对自身的施工过程中的安全负责，在其施工过程中给自身或其他方造成损失的，由乙方负责；

　七、违约责任

　1、本工程不得转包，一经发现甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方承担。

　2、必须确保项目一期施工期间的该室外施工道路的质量，施工期间如发生质量问题影响正常施工车辆运输将无条件修复，需要修复时应在接到甲方通知之日3天内前来修复；否则按每天罚款500元。

　八、合同的生效、变更和终止

　1、一式四份，甲方乙方各贰份，经双方代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

　2、合同的任何变更或补充，双方应充分协商，并另签署书面的协议方可生效。

　3、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　法人代表：法人代表：

　委托代理人：委托代理人：

　联系电话：联系电话：

　时间：20xx年10月19日

施工协议书篇5

一、施工劳务协议书

　甲方：_______________（发包方）

　乙方：_______________（承包方）

　为了明确职责，按时、按质、按量完成任务，依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体状况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条：工程概况

　1、工程名称：______________________________

　2、工程地点：______________________________

　3、工程范围和资料：______________________________

　4、工程总造价：______________________________

　5、质量等级：______________________________

　6、工程工期：______________________________

　第二条：承包方式

　本工程采取下列第项方式承包：

　1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；

　2、包工不包料；

　3、包工包料。

　如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。

　第三条：价款支付与结算

　1、工程款支付方式：

　2、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

　3、工程结算依据

　第四条：工程变更

　本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。

　第五条：工程验收

　1、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。

　2、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。

　第六条：保修条件及期限

　保修期个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修（因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内）。

　第七条：双方职责

　甲方：

　1、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。

　2、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。

　3、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。

　乙方：

　1、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置；

　2、根据甲方按合同带给的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；

　3、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。

　第八条：违约职责

　乙方的职责：

　1、工程质量不贴合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　2、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之付违约金。

　甲方的职责：

　1、未能按照合同的规定履行自己应付的职责，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失；

　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的`返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失；

　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担职责；

　4、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金；

　5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。

　第九条：安全、礼貌施工

　乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的职责和因此发生的费用。非乙方职责造成的伤亡事故，由职责方承担职责和有关费用。

　乙方应礼貌施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。

　第十条：附则

　1、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分；

　2、甲方指定为工地代表；乙方指定为工地代表。

　3、本合同未尽事宜，双方另行解决。

　4、本合同一式份，甲、乙双方各执份。

　甲方（签章）__________________乙方（签章）__________________

　开户行：__________________开户行：__________________

　帐号：__________________帐号：__________________

　电话：__________________电话：__________________

　________年____月____日

二、签订挂靠公司协议需要注意什么

　挂靠协议中甲方需要的注意事项：

　1、协议期内在未得到乙方书面认可的情况下甲方不得将乙方资格证书用到其他的企业，否则即视为违约；不得作出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的由甲方承担全部责任。

　2、如遇证书年检等需要乙方到位，甲方应提前通知乙方，乙方需支持配合由此引发的合理费用(含来回路费、生活住宿费等)由甲方负责凭***全额报销。

　3、甲方保证乙方的个人信息秘密

　4、甲方承诺将乙方的资格证书仅用于本企业资质升级或资质年检使用。如用于其它事项须先征得乙方同意费用及各事项应另行协商协商致一再另行签订协议约束。若甲方违约使用所造成的一切后果由甲方承担并赔偿乙方因此造成的全部损失。因甲方违约使用乙方的园林工程师资格证书造成的一切后果乙方不负任何行政、法律、经济等一切责任。

　5、履行期间甲方办理资质升级或招投标时需乙方提供身份证等相关证件原件时乙方应积极配合甲方办理原件核对。

三、建设施工合同签订四项注意

　1、签订合同时应当审查施工合同主体；

　2、注意约定合理的付款方式；

　3、工期和工期调整的约定技巧；

　4、签订建设施工合同时应注意的其他问题：

　（1）质量条款不应采取主观标准；

　（2）多种方式结合约定承包范围；

　（3）违约责任应当约定具体。

施工协议书篇6

　(混凝土路面工程)

　发包人(全称) (以下简称甲方)：承包人(全称) (以下简称乙方)：

　按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：

　第一条、工程概况：

　工程名称

　工程地点

　第二条、混凝土路面工程承包范围及方式：

　1、承包方式：包工。

　2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。

　3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。

　第三条、甲乙方责任：

　1、甲方提供施工用水、用电。

　2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。

　3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责

　4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。

　5、安全施工：乙方必须保证施工安全，按现行国家安全施工规范要求，配齐所有安全措施，如施工中发生安全事故，由乙方承担全部责任。

　第四条、结算方式：承包价格

　1、工程量结算方式：施工结束后，甲、乙双方派管理人员现场实量实测，按照实面积结算。

　2、承包价格：混凝土路面每平方米25元，铺小方砖每平方米12元，路牙砖每米12元。

　3、施工时间为13天，合同签订之日算起。

　第五条、付款方式：

　第一次付款：混凝土路面浇筑完付全部工程款50%。

　第二次付款：小方砖及路牙砖工程干完交工后，把剩下的50%一次性付清。

　第六条、违约责任：

　本合同经双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均按合同法的有关规定向对方赔偿所造成的经济损失。未尽事宜，甲、乙双方解决。

　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。自合同签字之日生效，结清合同结算款后失效。

　甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章)

　二〇XX年月日二〇XX年月日

施工协议书篇7

　发包方：成都xx建设有限公司怡和新城B区项目部

　承包方：成都市xx防水工程有限责任公司

　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。

一、工程概况

　名称：

　地点：

　施工内容：

　宏源或三星牌4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级

　宏源或三星牌4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、企标二级

　宏源或三星牌400g/㎡聚乙烯SBC-120防水卷材

　包工包料

二、承包单价：

　4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级，材料单价：27.00元/㎡；

　4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、企标二级，材料单价：25.00元/㎡；

　300g/㎡聚乙烯SBC-120防水卷材，材料单价：10.00元/㎡。

　其他人工及辅材费用按20xx年四川省清单消耗定额及相关配套文件进行结算。

三、质量要求：

　按照国家相关规范进行检测合格的产品。

　本工程保修五年，保修期出现质量事故，分承包方免费保修，若非分承包方施工原因出现质量事故，分承包方不承担保修责任，但分承包方可协助总承包方处理，费用由责任方承担。

四、付款方式：

　按已完工程的60%逐月支付，余款在工程竣工验收合格结算后三个月付至工程总价的97%，其余3%作为保修金，待保修期满后一次性付清（不计利息）。

五、违约责任

　若承包方提供的防水材料，达不到国家规范规定及相关检验标准，造成的所有损失概由承包方存担。

六、其它

　1、本合同经双方盖章后生效，施工完结清后失效。

　2、本合同一式肆份，各持贰份。

　3、未尽事宜，由双方另行协商解决。

　发包方：承包方：

　委托代理人：委托代理人：

　年月日

施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。更多施工合同范本点击“ 合同范本 ”查看。

施工合同协议书通用版1

供方：

一工厂地址：

二工厂地址：

商务部地址：邮编：

电话：传真：

需方：

收货地址

电话

邮编

收货人

要求发货日期

改变合同货运方式是否付费

□同意□不同意

合同内容:

今向供方订购以下产品：

产品名称

规格、型号

单位

数量

单价(元)

金额(元)

备注

合计人民币：百拾万千百拾元角分整￥

付款日期

付款方式

付款金额

开票日期

开票金额

支、现、电汇、其它

渠道部签字：

商务部签字：

财务部签字：

营销中心主管签字：

备注

出库单号

订货条款：

1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。

2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。

3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。

4.供方在受到需方盖章确认后，天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。

5.本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。

需方(盖章)：供方(盖章)

日期:日期:

施工合同协议书通用版2

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

经甲乙双方平等协商，现甲方将x科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。

一、工程名称：x科技有限公司网络及布线工程

二、工程地点：x工业制造城

三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。

四、网络及布线工程量清单见附件1，技术方案见附件2。

五、合同工期

合同总工期为：60个工作日。

六、合同总价

1、工程总价(含税)：人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)

2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。

七、承包方式：

乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。

八、工程款项支付时间和方式

1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。

2.乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。

3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。

4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。

5.付款账号：公司名称：x科技有限公司

开户银行：中国民生银行深圳x支行

银行帐号：x

地址：深圳市福田区x。

九、双方责任

1.甲方责任

1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。

2)配合现场协调工作。

3)按照合同约定支付工程款项。

2.乙方责任

1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。

2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。

3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。

4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。

十、验收

1、工程验收

网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。

十一、质保与维修

1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。

2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。

3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。

4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。

十二、违约责任

1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。

2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。

3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。

十三、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的`证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

十四、法律适用及争议解决

本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

十五、合同生效

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。

十六、其他约定条款

1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。

2、乙方指派x作为本合同的执行者，指派x作为本合同工程施工的执行者。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同协议书通用版3

甲方：____________________________________(已建单位)

地址：____________________________________

法定代表人：______________________________

授权代表人：______________________________

乙方：____________________________________(后建单位)

地址：____________________________________

法定代表人：______________________________

授权代表人：______________________________

根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的情况下，经协商一致，签订本协议。

第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规，建立安全建设责任制度，完善安全建设条件，确保线路建设过程中的安全施工。

第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工

1.施工地址：_____________________________________________

2.与甲方线路的距离：_____________________________________

3.施工长度：_____________________________________________

第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

1.架空电缆、光缆与原有线路跨越的，与原有线路的交越隔距必须达到0.6m的最小净距，不达标的必须整改;

2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

第四条责任划分

甲乙双方线路在同路由或交越的情况下，发生下述情况由责任方承担责任。

1.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施，新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护，发生强电侵入，导致原有杆路出现线路故障及经济损失，由新建方承担责任;

2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。

第五条双方义务

甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

第六条双方权利

甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

第七条不可抗力

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。

第八条法律适用和争议解决

本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调，_________省局要依据国家法律法规做出行政决定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。

除争议事项外，双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

第九条附则

1.如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

施工合同协议书通用版4

总包方(全称、以下简称甲方)：

分包方(全称、以下简称乙方)：

鉴于乙方已经与甲方签订工程劳务施工合同(以下简称为“分包合同”)，为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程安全生产、文明施工事项达成一致，签订本协议书。本协议书为工程总分包合同的一部分，具有同等法律约束效应。

一、工程安全生产、文明施工标准

本工程安全生产、文明施工标准双方约定为：

二、组成本协议书的文件包括：

1、本协议书第一部分：协议书;

2、本协议书规定条款;

3、国家、北京市关于建筑施工管理的有关法律、法规、规范及标准

4、协议书履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。

三、乙方向甲方，履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。

四、乙方必须建立健全现场安全生产、文明施工管理机构和职责。

五、乙方向甲方，在履行本协议书的过程中，甲方对乙方所进行的一切处罚和处理乙方均无异议。

六、乙方承担由其负责向甲方提交的所有材料的法规、规范符合性及由此引发的所有法律后果，甲方的审核批准并不代表乙方无须承担责任。

七、履行本协议书的过程中，甲方对乙方已处罚款项均不予以退还。

八、协议书的份数：

按分包合同一并处理。

九、有效期

同总分包合同有效期

十、协议书的生效

协议书订立时间：年月日;

本协议书同双方总分包合同一并生效。

甲方(公章)：乙方(公章)：

委托代表人：委托代表人：

施工合同协议书通用版5

发包方(以下简称甲方)：______________________________

承包方(以下简称乙方)：______________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

一、工程概况

(一)工程名称：___________________________

(二)工程地点：___________________________

二、工程承包范围

安全维护及整改

三、合同工期

______天

四、工程造价

工程造价为：____________元整

五、质量标准

5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

七、工程计价

7.1本工程计算编制原则：按______省住房和城乡建设厅文件____________号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2017)，《______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第______号)，《______省建设工程计价办法》，______《______省修缮定额》、______《______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、______《______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

7.2人工、材料价格的确定：人工工资按______省住房和城乡建设厅文件______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

7.3具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_________mm或_________mm以上(以______市气象局报告为准)，一次停水、停电_________小时以上。

8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

九、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在______内向乙方支付工程预算价的______%.

9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的______%，工程保修金留结算总价的______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题______天内全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任